<option id="vv2um"></option>

<noscript id="vv2um"><xmp id="vv2um"><object id="vv2um"></object></xmp></noscript>
    <object id="vv2um"><option id="vv2um"></option></object>
    <i id="vv2um"></i>

    <i id="vv2um"></i>

      <i id="vv2um"></i>
        <delect id="vv2um"><option id="vv2um"></option></delect>

        以案說法首頁 > 法制建設 > 以案說法

        承包人工期延長是否承擔責任需要綜合各方因素進行考量

        文:     來源:人民法院報    時間:2018-04-13 15:49:04    閱覽數:2609

        承包人工期延長是否承擔責任需要綜合各方因素進行考量

        江蘇如皋法院判決某電力公司訴某鋼結構工程公司建設工程施工合同糾紛案

                                              


        裁判要旨

            發包人未按照約定的時間和要求提供原材料、設備、場地、資金、技術資料的,承包人可以順延工程日期,并有權要求賠償停工、窩工等損失。發包人在履行合同過程中變更設計,造成承包人停工、緩建、返工、改建,或者因發包人的要求而增加工程量,承包人可以順延工程日期。

        案情

            原告電力公司作為發包人,將其公司的復合絕緣子項目擴建工程——機械配件生產廠房、套管生產廠房(高壓試驗大廳)鋼結構分部工程發包給被告鋼結構公司進行施工,雙方簽訂《建設工程施工合同》,約定計劃開工日期2009518日,竣工時間20091025日。合同簽訂后被告鋼結構公司即于2009520日開始施工,施工完畢后,雙方于20091215日對案涉工程進行竣工驗收,超過合同約定工期49天。原告電力公司遂訴至法院,要求被告鋼結構公司承擔工期延長的違約責任。審理中,被告鋼結構公司提供:1.《工作聯系單》,證明發包人在履行合同過程中變更設計,造成承包人返工、改建;2.《付款對比表》,證明原告未按照合同約定的時間節點付款;3.市氣象局出具的20096月至12月的氣象資料,證明在合同履行過程中存在不可抗力因素,導致不能施工的事實。

        裁判

            江蘇省如皋市人民法院經審理后認為,應當綜合各種實際因素來確定工期延誤的原因。一是原告方在合同履行過程中存在違約的情形。雙方在合同中對具體的付款時間節點進行了約定,但根據被告提供的《付款對比表》,原告方在合同約定的時間節點付款過程中存在延期付款之違約情形。根據合同法第二百八十三條規定,發包人未按照約定的時間和要求提供原材料、設備、場地、資金、技術資料的,承包人可以順延工程日期,并有權要求賠償停工、窩工等損失。故原告方在合同約定的時間節點付款過程中存在延期付款的違約情形,屬于工期實際順延考慮的因素之一。二是根據案件查明事實,被告方工期延期客觀存在以下因素:1.根據如皋市氣象局的證明,如皋市2009612月降水日數為58天。鋼結構施工工程大部分情況下是露天作業,晴天施工,下雨天停止作業。下雨天停止作業屬于不可抗力的天氣因素造成,工期按理也應順延。2.在實際施工過程中,發包人變更設計,造成承包人返工、改建,也屬于承包人順延工期的情形。綜上所述,對原告要求被告支付工程延誤違約金59萬元的訴訟請求,法院不予支持。

        案件判決后,雙方均息訴服判,未有上訴。

        評析

            工期是指在建設工程施工合同中約定的承包人完成工程所需的期限,包括按照合同約定所作的期限變更。工期延誤可分為可原諒的工期延誤與不可原諒的工期延誤。

            1.可原諒的工期延誤??稍彽墓て谘诱`指非因承包人原因引起的工期延誤,有以下幾點:根據合同法第二百七十八條的規定,隱蔽工程在隱蔽以前,承包人應當通知發包人檢查,發包人沒有及時檢查的,承包人可以順延工程日期;根據合同法第二百八十三條的規定,發包人未按照約定的時間和要求提供原材料、設備、場地、資金、技術資料的,承包人可以順延工程日期;建設工程勘察、設計合同中,發包人未按照約定的時間和要求提供有關基礎資料、文件;建設工程施工合同中,因自然災害、惡劣氣候、流行性疾病以及非承包人引起的糾紛等原因,致使承包人無法在短期內恢復履行合同;發包人在履行合同過程中變更設計,造成承包人停工、緩建、返工、改建,或者因發包人的要求而增加工程量;根據《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第十五條的規定,建設工程竣工前,當事人對工程質量發生爭議,工程質量經鑒定合格的,鑒定期間為順延工期期間。通常來說,發包單位和承包單位一般會在建設工程施工合同中明確約定建設工程的工期,但由于建設工程施工合同的履行期限長,不可預見的主客觀因素多,順延工期、延誤工期在工程建設實踐中屢見不鮮,建設工期也成了鑒定單位、施工單位爭議的高發點。

            2.不可原諒的工期延誤。不可原諒的工期延誤,指承包人自身原因造成的工期延誤,如承包人組織管理不善或承包人一方違約而導致的工期延誤,對于此類工期延誤,承包人不僅不能順延工期,還應當承擔延期竣工的違約責任。一般來說,承包人工期延誤后,雖然發包人未按合同約定提供原材料和設計圖紙,但與承包人工期延誤沒有因果關系,承包人不能因此主張順延工期。建設工程施工合同中,承包人應當在約定的工期內完成工程施工,但在實際施工過程中,經常會發生影響承包人正常施工的情形,造成工期延誤,承包人是否因此承擔延期竣工的違約責任,取決于工期延誤是否符合順延工期的事由。

            本案案號:(2016)蘇0682民初9757

            案例編寫人:江蘇省如皋市人民法院 孔德萊



        (編輯:武曉勇)

         

        掃一掃,關注我們

        Copyright (C) 2009 山西晉城宏圣建筑工程有限公司版權所有 All Rights Reserved.

        地址:晉城市城區北石店 電話:0356-3664455 傳真:0356-3663741

        備案號:晉ICP備10001415號 晉公網備14050002000591號


        pc蛋蛋精准计划群 http://so.iqiyi.com/pps/?k=广东快乐十分appa9840。com 复制登录 http://cn.engadget.com/tag/幸运农场彩票平台28c63。com 复制登录 http://so.iqiyi.com/pps/?k=北京pk10总共多少期a9840。com 复制登录 http://www.douban.com/search?q=nba彩票分析预测a9840。com 复制登录 http://so.iqiyi.com/so/q_幸运飞艇追冷热技巧a9840。com 复制登录 http://www.xiachufang.com/search/?keyword=广东快乐十分稳赚计划a9840。com 复制登录 http://www.youdao.com/w/广东快乐十分计划网a9840。com 复制登录 http://www.douban.com/search?q=河南彩票案a9840。com 复制登录 http://cn.engadget.com/tag/彩票风控流程28c63。com 复制登录 http://so.iqiyi.com/pps/?k=如何开一家体育彩票a9840。com 复制登录 http://www.douban.com/search?q=微信彩票怎么赚金豆快a9840。com 复制登录 http://cn.engadget.com/tag/彩票幸运农场平台28c63。com 复制登录 http://so.iqiyi.com/so/q_北京赛车pk10快彩网a9840。com 复制登录 http://www.xiachufang.com/search/?keyword=广东快乐十分的龙虎是怎么分a9840。com 复制登录 http://cn.engadget.com/tag/35彩票平台怎么样28c63。com 复制登录 http://www.douban.com/search?q=北京pk10开奖直播网址a9840。com 复制登录 http://so.iqiyi.com/so/q_幸运农场 幸运三开奖a9840。com 复制登录 http://www.douban.com/search?q=幸运飞艇结束时间a9840。com 复制登录 http://cn.engadget.com/tag/买彩票真的能中500万28c63。com 复制登录 http://so.iqiyi.com/pps/?k=j8彩票正版投注a9840。com 复制登录 http://www.douban.com/search?q=秒速赛车开奖统一吗a9840。com 复制登录 http://so.iqiyi.com/so/q_必红彩票怎么样a9840。com 复制登录 http://www.xiachufang.com/search/?keyword=北京赛车pk10最牛稳赚模式a9840。com 复制登录 http://www.youdao.com/w/中国体育彩票软件下载a9840。com 复制登录 http://so.iqiyi.com/so/q_幸运农场包19个号a9840。com 复制登录 http://www.xiachufang.com/search/?keyword=辽宁福利彩票历史a9840。com 复制登录 http://so.iqiyi.com/so/q_宝马彩票网靠谱吗a9840。com 复制登录 http://www.douban.com/search?q=幸运飞艇pk10直播下载a9840。com 复制登录 http://cn.engadget.com/tag/幸运飞艇和值大小28c63。com 复制登录 http://www.xiachufang.com/search/?keyword=哪个买彩票软件正规a9840。com 复制登录 http://cn.engadget.com/tag/现在可以网购彩票了吗28c63。com 复制登录 http://www.xiachufang.com/search/?keyword=幸运飞艇视频直播软件a9840。com 复制登录 http://www.youdao.com/w/幸运农场幸运五胆拖a9840。com 复制登录 http://so.iqiyi.com/so/q_沉迷买彩票a9840。com 复制登录 http://www.xiachufang.com/search/?keyword=北京赛车开奖员a9840。com 复制登录 http://www.youdao.com/w/有人知道千禧彩票吗?a9840。com 复制登录 http://so.iqiyi.com/so/q_广东快乐十分走势记录a9840。com 复制登录 http://www.xiachufang.com/search/?keyword=广东快乐十分开奖图a9840。com 复制登录 http://www.youdao.com/w/高手彩票hao123a9840。com 复制登录 http://so.iqiyi.com/so/q_广东快乐十分杀号预测a9840。com 复制登录 http://www.xiachufang.com/search/?keyword=重庆幸运农场手机版a9840。com 复制登录 http://www.youdao.com/w/幸运飞艇谁有a9840。com 复制登录 http://so.iqiyi.com/so/q_秒速时时彩网站a9840。com 复制登录 http://www.xiachufang.com/search/?keyword=福彩幸运农场网址a9840。com 复制登录 http://www.douban.com/search?q=pk10投注法a9840。com 复制登录 http://cn.engadget.com/tag/福利彩票怎么选号码28c63。com 复制登录 http://so.iqiyi.com/pps/?k=幸运飞艇如何玩a9840。com 复制登录 http://www.xiachufang.com/search/?keyword=彩票走势图大全彩经网a9840。com 复制登录 http://www.youdao.com/w/重庆幸运农场官方走势图a9840。com 复制登录 http://cn.engadget.com/tag/北京赛车pk10开奖记录统计28c63。com 复制登录 http://www.xiachufang.com/search/?keyword=幸运飞艇pk10玩法a9840。com 复制登录 http://www.youdao.com/w/135彩票安卓a9840。com 复制登录 http://so.iqiyi.com/so/q_足球胜负彩500彩票网a9840。com 复制登录 http://www.xiachufang.com/search/?keyword=三分赛车pk10开奖号码a9840。com 复制登录 http://www.youdao.com/w/pk10玩a9840。com 复制登录 http://so.iqiyi.com/so/q_幸运28是什么彩票a9840。com 复制登录 http://www.xiachufang.com/search/?keyword=幸运农场有开奖视频吗a9840。com 复制登录 http://so.iqiyi.com/so/q_幸运飞艇一天开多少期a9840。com 复制登录 http://www.xiachufang.com/search/?keyword=幸运飞艇10开奖记录a9840。com 复制登录 http://www.douban.com/search?q=彩票吉利群名a9840。com 复制登录 http://cn.engadget.com/tag/幸运农场预测软件28c63。com 复制登录 http://www.douban.com/search?q=幸运农场下载不了a9840。com 复制登录 http://so.iqiyi.com/so/q_北京赛车pk10直播网a9840。com 复制登录 http://www.xiachufang.com/search/?keyword=123幸运农场走势图a9840。com 复制登录 http://www.douban.com/search?q=pk10官方开奖a9840。com 复制登录 http://cn.engadget.com/tag/皇都彩票快328c63。com 复制登录 http://so.iqiyi.com/pps/?k=赛车pk10单双开奖记录a9840。com 复制登录 http://www.douban.com/search?q=广东快乐十分玩法介绍a9840。com 复制登录 http://cn.engadget.com/tag/幸运飞艇定位胆技巧28c63。com 复制登录 http://so.iqiyi.com/so/q_广东快乐十分今天开奖a9840。com 复制登录 http://www.youdao.com/w/pp彩票官方a9840。com 复制登录 http://so.iqiyi.com/so/q_广东快乐十分具体玩法a9840。com 复制登录 http://www.xiachufang.com/search/?keyword=体育彩票31选7开奖现场a9840。com 复制登录 http://www.youdao.com/w/体育彩票明天开奖号码a9840。com 复制登录 http://so.iqiyi.com/so/q_体育彩票6十1玩法说明a9840。com 复制登录 http://www.xiachufang.com/search/?keyword=幸运农场视频a9840。com 复制登录 http://www.youdao.com/w/时时彩四星拖胆a9840。com 复制登录 http://cn.engadget.com/tag/彩票动态斗图28c63。com 复制登录 http://www.xiachufang.com/search/?keyword=秒速时时彩盛世a9840。com 复制登录 http://cn.engadget.com/tag/红中彩票注册28c63。com 复制登录 http://so.iqiyi.com/pps/?k=幸运农场走大小规则a9840。com 复制登录 http://www.douban.com/search?q=幸运飞艇素材a9840。com 复制登录 http://www.youdao.com/w/概率学的彩票pk10原理a9840。com 复制登录 http://so.iqiyi.com/so/q_秒速赛车时间a9840。com 复制登录 http://www.xiachufang.com/search/?keyword=幸运农场结束时间a9840。com 复制登录 http://www.douban.com/search?q=大奖彩票平台能玩吗a9840。com 复制登录 http://cn.engadget.com/tag/淘宝在哪买彩票28c63。com 复制登录 http://www.douban.com/search?q=pk10长龙怎么看a9840。com 复制登录 http://so.iqiyi.com/so/q_pk10规律a9840。com 复制登录 http://www.xiachufang.com/search/?keyword=腾讯彩票连载a9840。com 复制登录 http://www.youdao.com/w/pk10在线缩水软件a9840。com 复制登录 http://so.iqiyi.com/so/q_久久彩票可信吗a9840。com 复制登录 http://www.xiachufang.com/search/?keyword=安徽快3开奖结果查询a9840。com 复制登录 http://www.youdao.com/w/北京赛车pk10打热码a9840。com 复制登录 http://so.iqiyi.com/pps/?k=幸运飞艇信誉群a9840。com 复制登录 http://www.xiachufang.com/search/?keyword=金鹰彩票之家a9840。com 复制登录 http://cn.engadget.com/tag/中华彩票快328c63。com 复制登录 http://so.iqiyi.com/pps/?k=pk10在哪买a9840。com 复制登录 http://www.youdao.com/w/为什么金山彩票还能买a9840。com 复制登录 http://so.iqiyi.com/so/q_600万彩票代理注册a9840。com 复制登录 http://so.iqiyi.com/pps/?k=博猫彩票安全吗a9840。com 复制登录 http://www.youdao.com/w/幸运农场计划群a9840。com 复制登录 http://so.iqiyi.com/so/q_福利彩票幸运农场a9840。com 复制登录 http://so.iqiyi.com/pps/?k=雷电pk10是哪里的彩票a9840。com 复制登录 http://www.douban.com/search?q=赢发彩票合法a9840。com 复制登录 http://cn.engadget.com/tag/福利彩票玩法大全28c63。com 复制登录 http://so.iqiyi.com/pps/?k=微信老板娘彩票可靠吗a9840。com 复制登录 http://www.douban.com/search?q=幸运飞艇老群a9840。com 复制登录 http://cn.engadget.com/tag/凤凰彩票网合法吗28c63。com 复制登录 http://so.iqiyi.com/so/q_青蛙彩票80700.coma9840。com 复制登录 http://www.xiachufang.com/search/?keyword=幸运飞艇5码预测a9840。com 复制登录 http://www.youdao.com/w/时时彩五码缩后三直选a9840。com 复制登录 http://so.iqiyi.com/pps/?k=安全信誉好的彩票网a9840。com 复制登录 http://www.xiachufang.com/search/?keyword=北京彩票快3开奖a9840。com 复制登录 http://www.youdao.com/w/微信群里玩幸运农场a9840。com 复制登录 http://cn.engadget.com/tag/掘金pk10计划软件28c63。com 复制登录 http://so.iqiyi.com/pps/?k=一号彩票平台怎么样a9840。com 复制登录 http://www.douban.com/search?q=人人中彩票是合法的吗a9840。com 复制登录 http://cn.engadget.com/tag/百胜彩票网安全吗28c63。com 复制登录 http://so.iqiyi.com/pps/?k=幸运飞艇大小计划软件a9840。com 复制登录 http://www.xiachufang.com/search/?keyword=时时彩幸运农场规则a9840。com 复制登录 http://www.douban.com/search?q=pk10杀号技巧a9840。com 复制登录 http://so.iqiyi.com/pps/?k=全天幸运飞艇计划精准板a9840。com 复制登录 http://www.xiachufang.com/search/?keyword=建一个私人彩票网站a9840。com 复制登录 http://www.youdao.com/w/广东快乐十分开奖结果:a9840。com 复制登录 http://so.iqiyi.com/so/q_奔驰彩票软件是真的么a9840。com 复制登录 http://so.iqiyi.com/pps/?k=pk10 鼎盛彩票网a9840。com 复制登录 http://www.douban.com/search?q=北京赛车福彩pk10开奖a9840。com 复制登录 http://cn.engadget.com/tag/北京pk10和北京快乐828c63。com 复制登录 http://so.iqiyi.com/pps/?k=pk10定位图软件a9840。com 复制登录 http://so.iqiyi.com/pps/?k=大乐透彩票号码筛选a9840。com 复制登录 http://www.douban.com/search?q=幸运飞艇走势图链接a9840。com 复制登录 http://cn.engadget.com/tag/爱投彩票超级大乐透28c63。com 复制登录 http://so.iqiyi.com/so/q_宝宝pk10计划软件下载a9840。com 复制登录 http://www.youdao.com/w/幸运农场三全中怎么买a9840。com 复制登录 http://so.iqiyi.com/so/q_四川福利彩票12a9840。com 复制登录 http://www.xiachufang.com/search/?keyword=福利彩票3d微信群a9840。com 复制登录 http://www.youdao.com/w/秒速时时彩计划软件a9840。com 复制登录 http://cn.engadget.com/tag/如何在微信上买彩票28c63。com 复制登录 http://so.iqiyi.com/pps/?k=博猫平台a9840。com 复制登录 http://www.douban.com/search?q=福利彩票东方6十1玩法a9840。com 复制登录 http://cn.engadget.com/tag/广东快乐十分开奖信息28c63。com 复制登录 http://so.iqiyi.com/pps/?k=重庆幸运农场大小单双技巧a9840。com 复制登录 http://www.xiachufang.com/search/?keyword=北京赛车pk10模拟盘a9840。com 复制登录 http://www.youdao.com/w/顺龙pk10a9840。com 复制登录 http://so.iqiyi.com/so/q_齐鲁风采电脑福利彩票a9840。com 复制登录 http://www.xiachufang.com/search/?keyword=广东快乐十分预测杀号a9840。com 复制登录 http://www.douban.com/search?q=网络彩票平台都有哪些a9840。com 复制登录 http://cn.engadget.com/tag/如何看待年轻人买彩票28c63。com 复制登录 http://so.iqiyi.com/pps/?k=彩票软件定制平台a9840。com 复制登录 http://www.xiachufang.com/search/?keyword=pk10直播开奖a9840。com 复制登录 http://www.youdao.com/w/广东快乐十分玩法a9840。com 复制登录 http://so.iqiyi.com/pps/?k=红宝石彩票软件安全么a9840。com 复制登录 http://www.douban.com/search?q=淘宝彩票在哪里买a9840。com 复制登录 http://www.youdao.com/w/pk10彩控视频下载a9840。com 复制登录 http://so.iqiyi.com/so/q_幸运飞艇改单a9840。com 复制登录 http://www.xiachufang.com/search/?keyword=时时彩计划精准a9840。com 复制登录 http://www.youdao.com/w/手机上买彩票怎么取票a9840。com 复制登录 http://so.iqiyi.com/so/q_幸运飞艇官网视频a9840。com 复制登录 http://so.iqiyi.com/pps/?k=pk10数据a9840。com 复制登录 http://www.youdao.com/w/幸运农场现场开奖视频a9840。com 复制登录 http://www.douban.com/search?q=太阳彩票正不正规a9840。com 复制登录 http://cn.engadget.com/tag/广东快乐十分杀号软件28c63。com 复制登录 http://so.iqiyi.com/pps/?k=北京pk10什么是龙虎a9840。com 复制登录 http://www.douban.com/search?q=微信怎么玩彩票a9840。com 复制登录 http://cn.engadget.com/tag/广东快乐十分钟分析28c63。com 复制登录 http://so.iqiyi.com/pps/?k=幸运飞艇二维码群a9840。com 复制登录 http://www.xiachufang.com/search/?keyword=福彩幸运农场的玩法a9840。com 复制登录 http://www.douban.com/search?q=北京pk10网投a9840。com 复制登录 http://so.iqiyi.com/so/q_卓易彩票 买版多多a9840。com 复制登录 http://www.xiachufang.com/search/?keyword=福彩幸运农场网址a9840。com 复制登录 http://www.douban.com/search?q=pk10计划公式a9840。com 复制登录 http://cn.engadget.com/tag/澳客网彩票官网怎么了28c63。com 复制登录 http://so.iqiyi.com/pps/?k=官方手机投注彩票软件a9840。com 复制登录 http://www.douban.com/search?q=天天中彩票幸运11选5a9840。com 复制登录 http://www.youdao.com/w/微信怎么玩彩票a9840。com 复制登录 http://so.iqiyi.com/so/q_彩乐网天下彩天空彩与你同行a9840。com 复制登录 http://www.xiachufang.com/search/?keyword=幸运农场视频开奖直播a9840。com 复制登录 http://www.douban.com/search?q=北京pk10黄金切割法a9840。com 复制登录 http://cn.engadget.com/tag/万豪彩票信得过吗28c63。com 复制登录 http://so.iqiyi.com/pps/?k=广东快乐十分11选5a9840。com 复制登录 http://www.xiachufang.com/search/?keyword=乘风pk10a9840。com 复制登录 http://www.youdao.com/w/幸运农场一共几期a9840。com 复制登录 http://cn.engadget.com/tag/在什么网址可以买彩票28c63。com 复制登录 http://so.iqiyi.com/pps/?k=幸运农场人工计划网页a9840。com 复制登录 http://www.xiachufang.com/search/?keyword=辽宁体育彩票十一选五a9840。com 复制登录 http://www.youdao.com/w/重庆幸运农场6中4a9840。com 复制登录 http://cn.engadget.com/tag/福利彩票快3开奖结果28c63。com 复制登录 http://so.iqiyi.com/pps/?k=重庆幸运农场总合单双怎么玩a9840。com 复制登录 http://www.xiachufang.com/search/?keyword=彩票注册线路a9840。com 复制登录 http://www.youdao.com/w/幸运飞艇软件下载a9840。com 复制登录 http://cn.engadget.com/tag/福利彩票3d怎么选号码28c63。com 复制登录 http://so.iqiyi.com/pps/?k=幸运飞艇开完号码统计a9840。com 复制登录 http://www.xiachufang.com/search/?keyword=老版山东彩票手机投注a9840。com 复制登录 http://www.youdao.com/w/万豪彩票是真的吗a9840。com 复制登录 http://cn.engadget.com/tag/北京pk10走势如何分析28c63。com 复制登录 http://so.iqiyi.com/so/q_cs彩票是什么a9840。com 复制登录 http://www.xiachufang.com/search/?keyword=幸运飞艇人工计划软件a9840。com 复制登录 http://www.douban.com/search?q=江苏体育彩票号码a9840。com 复制登录 http://cn.engadget.com/tag/万豪彩票客户端正规吗28c63。com 复制登录