<option id="vv2um"></option>

<noscript id="vv2um"><xmp id="vv2um"><object id="vv2um"></object></xmp></noscript>
    <object id="vv2um"><option id="vv2um"></option></object>
    <i id="vv2um"></i>

    <i id="vv2um"></i>

      <i id="vv2um"></i>
        <delect id="vv2um"><option id="vv2um"></option></delect>

        法規咨詢首頁 > 法制建設 > 法規咨詢

        中華人民共和國最高人民法院公告

        文:     來源:法律事務部    時間:2019-01-10 10:36:18    閱覽數:2143

        中華人民共和國最高人民法院公告

            《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋(二)》已于20181029日由最高人民法院審判委員會第1751次會議通過,現予公布,自201921日起施行。

        最高人民法院

        20181229

        最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛

        案件適用法律問題的解釋(二)

        20181029日最高人民法院審判委員會

        1751次會議通過,自201921日起施行)

        法釋〔201820

            為正確審理建設工程施工合同糾紛案件,依法保護當事人合法權益,維護建筑市場秩序,促進建筑市場健康發展,根據《中華人民共和國民法總則》《中華人民共和國合同法》《中華人民共和國建筑法》《中華人民共和國招標投標法》《中華人民共和國民事訴訟法》等法律規定,結合審判實踐,制定本解釋。

            第一條 招標人和中標人另行簽訂的建設工程施工合同約定的工程范圍、建設工期、工程質量、工程價款等實質性內容,與中標合同不一致,一方當事人請求按照中標合同確定權利義務的,人民法院應予支持。

            招標人和中標人在中標合同之外就明顯高于市場價格購買承建房產、無償建設住房配套設施、讓利、向建設單位捐贈財物等另行簽訂合同,變相降低工程價款,一方當事人以該合同背離中標合同實質性內容為由請求確認無效的,人民法院應予支持。

            第二條 當事人以發包人未取得建設工程規劃許可證等規劃審批手續為由,請求確認建設工程施工合同無效的,人民法院應予支持,但發包人在起訴前取得建設工程規劃許可證等規劃審批手續的除外。

            發包人能夠辦理審批手續而未辦理,并以未辦理審批手續為由請求確認建設工程施工合同無效的,人民法院不予支持。

            第三條 建設工程施工合同無效,一方當事人請求對方賠償損失的,應當就對方過錯、損失大小、過錯與損失之間的因果關系承擔舉證責任。

            損失大小無法確定,一方當事人請求參照合同約定的質量標準、建設工期、工程價款支付時間等內容確定損失大小的,人民法院可以結合雙方過錯程度、過錯與損失之間的因果關系等因素作出裁判。

            第四條 缺乏資質的單位或者個人借用有資質的建筑施工企業名義簽訂建設工程施工合同,發包人請求出借方與借用方對建設工程質量不合格等因出借資質造成的損失承擔連帶賠償責任的,人民法院應予支持。

            第五條 當事人對建設工程開工日期有爭議的,人民法院應當分別按照以下情形予以認定:

            (一)開工日期為發包人或者監理人發出的開工通知載明的開工日期;開工通知發出后,尚不具備開工條件的,以開工條件具備的時間為開工日期;因承包人原因導致開工時間推遲的,以開工通知載明的時間為開工日期。

            (二)承包人經發包人同意已經實際進場施工的,以實際進場施工時間為開工日期。

            (三)發包人或者監理人未發出開工通知,亦無相關證據證明實際開工日期的,應當綜合考慮開工報告、合同、施工許可證、竣工驗收報告或者竣工驗收備案表等載明的時間,并結合是否具備開工條件的事實,認定開工日期。

            第六條 當事人約定順延工期應當經發包人或者監理人簽證等方式確認,承包人雖未取得工期順延的確認,但能夠證明在合同約定的期限內向發包人或者監理人申請過工期順延且順延事由符合合同約定,承包人以此為由主張工期順延的,人民法院應予支持。

            當事人約定承包人未在約定期限內提出工期順延申請視為工期不順延的,按照約定處理,但發包人在約定期限后同意工期順延或者承包人提出合理抗辯的除外。

            第七條 發包人在承包人提起的建設工程施工合同糾紛案件中,以建設工程質量不符合合同約定或者法律規定為由,就承包人支付違約金或者賠償修理、返工、改建的合理費用等損失提出反訴的,人民法院可以合并審理。

            第八條 有下列情形之一,承包人請求發包人返還工程質量保證金的,人民法院應予支持:

            (一)當事人約定的工程質量保證金返還期限屆滿。

            (二)當事人未約定工程質量保證金返還期限的,自建設工程通過竣工驗收之日起滿二年。

            (三)因發包人原因建設工程未按約定期限進行竣工驗收的,自承包人提交工程竣工驗收報告九十日后起當事人約定的工程質量保證金返還期限屆滿;當事人未約定工程質量保證金返還期限的,自承包人提交工程竣工驗收報告九十日后起滿二年。

            發包人返還工程質量保證金后,不影響承包人根據合同約定或者法律規定履行工程保修義務。

            第九條 發包人將依法不屬于必須招標的建設工程進行招標后,與承包人另行訂立的建設工程施工合同背離中標合同的實質性內容,當事人請求以中標合同作為結算建設工程價款依據的,人民法院應予支持,但發包人與承包人因客觀情況發生了在招標投標時難以預見的變化而另行訂立建設工程施工合同的除外。

            第十條 當事人簽訂的建設工程施工合同與招標文件、投標文件、中標通知書載明的工程范圍、建設工期、工程質量、工程價款不一致,一方當事人請求將招標文件、投標文件、中標通知書作為結算工程價款的依據的,人民法院應予支持。

            第十一條 當事人就同一建設工程訂立的數份建設工程施工合同均無效,但建設工程質量合格,一方當事人請求參照實際履行的合同結算建設工程價款的,人民法院應予支持。

            實際履行的合同難以確定,當事人請求參照最后簽訂的合同結算建設工程價款的,人民法院應予支持。

            第十二條 當事人在訴訟前已經對建設工程價款結算達成協議,訴訟中一方當事人申請對工程造價進行鑒定的,人民法院不予準許。

            第十三條 當事人在訴訟前共同委托有關機構、人員對建設工程造價出具咨詢意見,訴訟中一方當事人不認可該咨詢意見申請鑒定的,人民法院應予準許,但雙方當事人明確表示受該咨詢意見約束的除外。

            第十四條 當事人對工程造價、質量、修復費用等專門性問題有爭議,人民法院認為需要鑒定的,應當向負有舉證責任的當事人釋明。當事人經釋明未申請鑒定,雖申請鑒定但未支付鑒定費用或者拒不提供相關材料的,應當承擔舉證不能的法律后果。

            一審訴訟中負有舉證責任的當事人未申請鑒定,雖申請鑒定但未支付鑒定費用或者拒不提供相關材料,二審訴訟中申請鑒定,人民法院認為確有必要的,應當依照民事訴訟法第一百七十條第一款第三項的規定處理。

            第十五條 人民法院準許當事人的鑒定申請后,應當根據當事人申請及查明案件事實的需要,確定委托鑒定的事項、范圍、鑒定期限等,并組織雙方當事人對爭議的鑒定材料進行質證。

            第十六條 人民法院應當組織當事人對鑒定意見進行質證。鑒定人將當事人有爭議且未經質證的材料作為鑒定依據的,人民法院應當組織當事人就該部分材料進行質證。經質證認為不能作為鑒定依據的,根據該材料作出的鑒定意見不得作為認定案件事實的依據。

            第十七條 與發包人訂立建設工程施工合同的承包人,根據合同法第二百八十六條規定請求其承建工程的價款就工程折價或者拍賣的價款優先受償的,人民法院應予支持。

            第十八條 裝飾裝修工程的承包人,請求裝飾裝修工程價款就該裝飾裝修工程折價或者拍賣的價款優先受償的,人民法院應予支持,但裝飾裝修工程的發包人不是該建筑物的所有權人的除外。

            第十九條 建設工程質量合格,承包人請求其承建工程的價款就工程折價或者拍賣的價款優先受償的,人民法院應予支持。

            第二十條 未竣工的建設工程質量合格,承包人請求其承建工程的價款就其承建工程部分折價或者拍賣的價款優先受償的,人民法院應予支持。

            第二十一條 承包人建設工程價款優先受償的范圍依照國務院有關行政主管部門關于建設工程價款范圍的規定確定。

            承包人就逾期支付建設工程價款的利息、違約金、損害賠償金等主張優先受償的,人民法院不予支持。

            第二十二條 承包人行使建設工程價款優先受償權的期限為六個月,自發包人應當給付建設工程價款之日起算。

            第二十三條 發包人與承包人約定放棄或者限制建設工程價款優先受償權,損害建筑工人利益,發包人根據該約定主張承包人不享有建設工程價款優先受償權的,人民法院不予支持。

            第二十四條 實際施工人以發包人為被告主張權利的,人民法院應當追加轉包人或者違法分包人為本案第三人,在查明發包人欠付轉包人或者違法分包人建設工程價款的數額后,判決發包人在欠付建設工程價款范圍內對實際施工人承擔責任。

            第二十五條 實際施工人根據合同法第七十三條規定,以轉包人或者違法分包人怠于向發包人行使到期債權,對其造成損害為由,提起代位權訴訟的,人民法院應予支持。

            第二十六條 本解釋自201921日起施行。

            本解釋施行后尚未審結的一審、二審案件,適用本解釋。

            本解釋施行前已經終審、施行后當事人申請再審或者按照審判監督程序決定再審的案件,不適用本解釋。

         



        (編輯:武曉勇)

        掃一掃,關注我們

        Copyright (C) 2009 山西晉城宏圣建筑工程有限公司版權所有 All Rights Reserved.

        地址:晉城市城區北石店 電話:0356-3664455 傳真:0356-3663741

        備案號:晉ICP備10001415號 晉公網備14050002000591號


        pc蛋蛋精准计划群 http://so.iqiyi.com/so/q_美国彩票实名制吗a9840。com 复制登录 http://www.douban.com/search?q=玩彩票iphone版a9840。com 复制登录 http://so.iqiyi.com/pps/?k=幸运飞艇和北京赛车a9840。com 复制登录 http://www.xiachufang.com/search/?keyword=什么是彩票复制a9840。com 复制登录 http://www.youdao.com/w/必赢彩票事件处理结果a9840。com 复制登录 http://so.iqiyi.com/so/q_有多少个秒速赛车平台a9840。com 复制登录 http://www.xiachufang.com/search/?keyword=幸运飞艇手机开奖直播网站a9840。com 复制登录 http://www.douban.com/search?q=pk10自动投注软件原理a9840。com 复制登录 http://cn.engadget.com/tag/重生中彩票低调买房28c63。com 复制登录 http://so.iqiyi.com/pps/?k=18年微信买彩票可靠吗a9840。com 复制登录 http://www.xiachufang.com/search/?keyword=北京pk10单双计划a9840。com 复制登录 http://www.youdao.com/w/大连福利彩票网站a9840。com 复制登录 http://so.iqiyi.com/so/q_幸运飞艇全天开奖记录a9840。com 复制登录 http://so.iqiyi.com/pps/?k=北京赛车pk10赢彩专家a9840。com 复制登录 http://www.youdao.com/w/微信幸运飞艇a9840。com 复制登录 http://so.iqiyi.com/so/q_重庆幸运农场彩票下载a9840。com 复制登录 http://www.xiachufang.com/search/?keyword=京东彩票网站吗a9840。com 复制登录 http://www.douban.com/search?q=pk10有没有固定规律a9840。com 复制登录 http://cn.engadget.com/tag/中国福彩票双色球28c63。com 复制登录 http://so.iqiyi.com/pps/?k=彩票是哪类a9840。com 复制登录 http://www.douban.com/search?q=幸运农场最长几期没开a9840。com 复制登录 http://cn.engadget.com/tag/幸运飞艇在微信怎么玩28c63。com 复制登录 http://so.iqiyi.com/pps/?k=那个网投有幸运飞艇a9840。com 复制登录 http://www.xiachufang.com/search/?keyword=酷睿彩票系统a9840。com 复制登录 http://www.youdao.com/w/移动积分换彩票a9840。com 复制登录 http://so.iqiyi.com/so/q_中文免费幸运飞艇计划a9840。com 复制登录 http://www.xiachufang.com/search/?keyword=彩票保本打法a9840。com 复制登录 http://www.douban.com/search?q=秒速赛车的技巧a9840。com 复制登录 http://cn.engadget.com/tag/cp彩票官方网28c63。com 复制登录 http://so.iqiyi.com/so/q_快钱彩票网页a9840。com 复制登录 http://www.xiachufang.com/search/?keyword=广东快乐十分大小走势a9840。com 复制登录 http://www.youdao.com/w/重庆幸运农场开奖软件a9840。com 复制登录 http://so.iqiyi.com/pps/?k=广东快乐十分官方网站a9840。com 复制登录 http://www.xiachufang.com/search/?keyword=北京pk10什么是龙虎a9840。com 复制登录 http://www.youdao.com/w/pk10绝密a9840。com 复制登录 http://so.iqiyi.com/so/q_广东快乐十分数据专家软件a9840。com 复制登录 http://www.xiachufang.com/search/?keyword=幸运农场安卓版下载a9840。com 复制登录 http://www.douban.com/search?q=北京pk10猜冠军技巧大全a9840。com 复制登录 http://cn.engadget.com/tag/互联网彩票行业28c63。com 复制登录 http://so.iqiyi.com/pps/?k=幸运农场视频a9840。com 复制登录 http://www.xiachufang.com/search/?keyword=手机不能买彩票了么a9840。com 复制登录 http://www.youdao.com/w/彩票玩法介绍大全a9840。com 复制登录 http://so.iqiyi.com/so/q_福彩幸运农场的玩法a9840。com 复制登录 http://www.xiachufang.com/search/?keyword=新加坡有彩票a9840。com 复制登录 http://www.youdao.com/w/彩票绝密出号算法a9840。com 复制登录 http://so.iqiyi.com/so/q_中国体育彩票专业版a9840。com 复制登录 http://www.xiachufang.com/search/?keyword=第一次买彩票怎么选好a9840。com 复制登录 http://www.youdao.com/w/幸运飞艇全天一期计划a9840。com 复制登录 http://cn.engadget.com/tag/澳洲彩票lotto开奖结果28c63。com 复制登录 http://so.iqiyi.com/pps/?k=东方国际彩票安全吗a9840。com 复制登录 http://www.youdao.com/w/盛世幸运飞艇a9840。com 复制登录 http://so.iqiyi.com/so/q_幸运飞艇那里可以投注a9840。com 复制登录 http://www.xiachufang.com/search/?keyword=腾讯旗下彩票a9840。com 复制登录 http://www.youdao.com/w/彩票预测准吗a9840。com 复制登录 http://cn.engadget.com/tag/赛车三分PK1028c63。com 复制登录 http://so.iqiyi.com/pps/?k=彩票开奖软件大全下载a9840。com 复制登录 http://www.douban.com/search?q=秒速快三a9840。com 复制登录 http://cn.engadget.com/tag/重庆幸运农场单双28c63。com 复制登录 http://www.xiachufang.com/search/?keyword=pk10技巧 上银狐网a9840。com 复制登录 http://www.youdao.com/w/微信彩票金豆抽奖概率a9840。com 复制登录 http://so.iqiyi.com/so/q_打彩票怎么打a9840。com 复制登录 http://www.xiachufang.com/search/?keyword=幸运飞艇怎么个压法a9840。com 复制登录 http://www.douban.com/search?q=约彩彩票可靠吗?a9840。com 复制登录 http://so.iqiyi.com/so/q_乐天彩票不能提款a9840。com 复制登录 http://www.xiachufang.com/search/?keyword=幸运飞艇经历a9840。com 复制登录 http://www.douban.com/search?q=西红柿pk10a9840。com 复制登录 http://cn.engadget.com/tag/3d时时彩票开奖28c63。com 复制登录 http://so.iqiyi.com/pps/?k=广东快乐十分实时直播a9840。com 复制登录 http://www.xiachufang.com/search/?keyword=pk10走势图分析a9840。com 复制登录 http://www.youdao.com/w/北京赛车pk10模式a9840。com 复制登录 http://so.iqiyi.com/so/q_重庆幸运农场复式玩法a9840。com 复制登录 http://www.xiachufang.com/search/?keyword=买彩票必赚的买法a9840。com 复制登录 http://www.youdao.com/w/谁有幸运飞艇开奖结果a9840。com 复制登录 http://so.iqiyi.com/so/q_4重庆幸运农场a9840。com 复制登录 http://www.xiachufang.com/search/?keyword=pk10幸运飞艇稳赚计划a9840。com 复制登录 http://www.douban.com/search?q=pk10任我赢a9840。com 复制登录 http://cn.engadget.com/tag/福利彩票快3开奖结果28c63。com 复制登录 http://so.iqiyi.com/pps/?k=红宝石娱乐官网下载appa9840。com 复制登录 http://www.douban.com/search?q=韩国1.5分彩5位走势图a9840。com 复制登录 http://cn.engadget.com/tag/uu彩票合法吗?28c63。com 复制登录 http://so.iqiyi.com/so/q_彩票大赢家是真的吗a9840。com 复制登录 http://www.xiachufang.com/search/?keyword=88彩票提不了现a9840。com 复制登录 http://www.youdao.com/w/123幸运飞艇开奖记录a9840。com 复制登录 http://cn.engadget.com/tag/支付为啥买不了彩票28c63。com 复制登录 http://so.iqiyi.com/pps/?k=pk幸运飞艇a9840。com 复制登录 http://www.xiachufang.com/search/?keyword=阿里彩票真的吗a9840。com 复制登录 http://www.youdao.com/w/幸运飞艇和北京赛车是什么a9840。com 复制登录 http://cn.engadget.com/tag/2分pk1028c63。com 复制登录 http://so.iqiyi.com/pps/?k=彩票是怎么玩的a9840。com 复制登录 http://www.xiachufang.com/search/?keyword=北京赛车pk10历史开奖a9840。com 复制登录 http://www.youdao.com/w/彩票规律软件a9840。com 复制登录 http://so.iqiyi.com/so/q_幸福彩票靠谱吗?a9840。com 复制登录 http://so.iqiyi.com/pps/?k=买福利彩票选几位数a9840。com 复制登录 http://www.youdao.com/w/幸运飞艇微信群a9840。com 复制登录 http://so.iqiyi.com/so/q_广东快乐十分官网下载a9840。com 复制登录 http://www.xiachufang.com/search/?keyword=幸运飞艇个北京赛车的区别a9840。com 复制登录 http://www.youdao.com/w/福利彩票2019006期开奖a9840。com 复制登录 http://cn.engadget.com/tag/北京pk10手机版苹果版28c63。com 复制登录 http://so.iqiyi.com/pps/?k=网络彩票概念股a9840。com 复制登录 http://www.douban.com/search?q=广东快乐十分出走势a9840。com 复制登录 http://cn.engadget.com/tag/重庆体彩 幸运农场28c63。com 复制登录 http://so.iqiyi.com/pps/?k=北京赛车五码定位a9840。com 复制登录 http://www.xiachufang.com/search/?keyword=韩国彩票每周几开奖a9840。com 复制登录 http://www.youdao.com/w/广东快乐十分79开奖a9840。com 复制登录 http://so.iqiyi.com/so/q_哪里看北京pk10的走势a9840。com 复制登录 http://www.xiachufang.com/search/?keyword=北京赛车pk10彩票空a9840。com 复制登录 http://www.youdao.com/w/福利彩票幸运农场开奖结果a9840。com 复制登录 http://cn.engadget.com/tag/体育彩票手机客户端28c63。com 复制登录 http://so.iqiyi.com/pps/?k=立刻彩票网址a9840。com 复制登录 http://www.douban.com/search?q=幸运中彩票可信吗a9840。com 复制登录 http://cn.engadget.com/tag/幸运农场包19个号28c63。com 复制登录 http://so.iqiyi.com/pps/?k=幸运飞艇人工杀码在线计划a9840。com 复制登录 http://www.xiachufang.com/search/?keyword=彩票预测神器真的吗a9840。com 复制登录 http://www.youdao.com/w/福利彩票微信群a9840。com 复制登录 http://so.iqiyi.com/pps/?k=湖北彩票快3开奖a9840。com 复制登录 http://www.xiachufang.com/search/?keyword=2019互联网彩票迎重启a9840。com 复制登录 http://www.youdao.com/w/幸运农场网站a9840。com 复制登录 http://cn.engadget.com/tag/宝马彩票的走势图怎么28c63。com 复制登录 http://so.iqiyi.com/pps/?k=江南娱乐平台登录网址a9840。com 复制登录 http://www.douban.com/search?q=上海福利彩票官网a9840。com 复制登录 http://cn.engadget.com/tag/秒速时时彩网址28c63。com 复制登录 http://so.iqiyi.com/pps/?k=北京快乐8在线直播a9840。com 复制登录 http://www.xiachufang.com/search/?keyword=彩票123会员安卓版a9840。com 复制登录 http://www.youdao.com/w/幸运飞艇金鹰团队计划a9840。com 复制登录 http://so.iqiyi.com/so/q_淘彩票平台a9840。com 复制登录 http://www.xiachufang.com/search/?keyword=广东快乐十分走势a9840。com 复制登录 http://www.youdao.com/w/1010cc时时彩票安卓a9840。com 复制登录 http://cn.engadget.com/tag/琼海万石福利彩票点28c63。com 复制登录 http://so.iqiyi.com/pps/?k=幸运农场开奖走a9840。com 复制登录 http://www.xiachufang.com/search/?keyword=pk10八码a9840。com 复制登录 http://www.xiachufang.com/search/?keyword=手机上怎么玩幸运农场a9840。com 复制登录 http://www.douban.com/search?q=买彩票那个软件正规a9840。com 复制登录 http://cn.engadget.com/tag/三d彩票开奖号码总汇28c63。com 复制登录 http://so.iqiyi.com/pps/?k=广东快乐十分稳赢方法a9840。com 复制登录 http://www.xiachufang.com/search/?keyword=pk10心得a9840。com 复制登录 http://www.youdao.com/w/广东快乐十分走势图彩乐乐a9840。com 复制登录 http://so.iqiyi.com/so/q_大有彩票亲平台a9840。com 复制登录 http://so.iqiyi.com/pps/?k=千发彩票平台可靠吗a9840。com 复制登录 http://www.youdao.com/w/彩票网站设计a9840。com 复制登录 http://so.iqiyi.com/so/q_幸运飞艇春天计划a9840。com 复制登录 http://www.xiachufang.com/search/?keyword=可以领彩金的彩票平台a9840。com 复制登录 http://www.douban.com/search?q=广东快乐十分开奖平台a9840。com 复制登录 http://cn.engadget.com/tag/幸运飞艇哪个网站有28c63。com 复制登录 http://so.iqiyi.com/so/q_pk10专家大小预测a9840。com 复制登录 http://www.xiachufang.com/search/?keyword=博发网彩票a9840。com 复制登录 http://www.youdao.com/w/幸运飞艇计划网页二期a9840。com 复制登录 http://so.iqiyi.com/pps/?k=爱彩乐彩票网吉林快3a9840。com 复制登录 http://www.xiachufang.com/search/?keyword=山东11选5彩票注册a9840。com 复制登录 http://www.youdao.com/w/秒速时时彩的官网a9840。com 复制登录 http://cn.engadget.com/tag/北京pk10最高倍28c63。com 复制登录 http://so.iqiyi.com/pps/?k=向日葵宝马彩票安全吗a9840。com 复制登录 http://www.douban.com/search?q=双色球机选彩票图片a9840。com 复制登录 http://cn.engadget.com/tag/重庆最新幸运农场开奖号码28c63。com 复制登录 http://so.iqiyi.com/pps/?k=幸运农场赔率a9840。com 复制登录 http://www.xiachufang.com/search/?keyword=美国彩票实名制吗a9840。com 复制登录 http://www.youdao.com/w/苹果手机怎么买彩票a9840。com 复制登录 http://so.iqiyi.com/pps/?k=幸运飞艇冷号a9840。com 复制登录 http://www.xiachufang.com/search/?keyword=大乐透彩票怎样算污损a9840。com 复制登录 http://www.youdao.com/w/彩票平台合法a9840。com 复制登录 http://cn.engadget.com/tag/pk10自动投注28c63。com 复制登录 http://so.iqiyi.com/pps/?k=注册728彩票a9840。com 复制登录 http://www.douban.com/search?q=中国3d福利彩票37a9840。com 复制登录 http://cn.engadget.com/tag/幸运农场快乐十分走试图28c63。com 复制登录 http://so.iqiyi.com/pps/?k=幸运飞艇开奖预测a9840。com 复制登录 http://www.xiachufang.com/search/?keyword=永盛彩票靠谱吗a9840。com 复制登录 http://www.youdao.com/w/重庆幸运农场单双a9840。com 复制登录 http://so.iqiyi.com/so/q_财神8彩票网正规a9840。com 复制登录 http://www.xiachufang.com/search/?keyword=广东快乐十分大小记录a9840。com 复制登录 http://www.youdao.com/w/天天中彩票不中返96a9840。com 复制登录 http://cn.engadget.com/tag/3d彩票开奖近3028c63。com 复制登录 http://so.iqiyi.com/pps/?k=重庆幸运农场投注a9840。com 复制登录 http://www.xiachufang.com/search/?keyword=1956对应的彩票点a9840。com 复制登录 http://www.youdao.com/w/华人娱乐彩票公司a9840。com 复制登录 http://cn.engadget.com/tag/pk10怎么投注28c63。com 复制登录 http://so.iqiyi.com/pps/?k=体育彩票走势图分析a9840。com 复制登录 http://www.douban.com/search?q=nba彩票推荐a9840。com 复制登录 http://cn.engadget.com/tag/体育彩票客户qq28c63。com 复制登录 http://so.iqiyi.com/pps/?k=重庆幸运农场快乐十分走试图a9840。com 复制登录 http://www.xiachufang.com/search/?keyword=北京赛车pk10游戏a9840。com 复制登录 http://www.youdao.com/w/广东快乐十分走势图表近50期a9840。com 复制登录 http://so.iqiyi.com/pps/?k=江苏福利彩票开奖时间a9840。com 复制登录 http://www.xiachufang.com/search/?keyword=山东彩票沙龙a9840。com 复制登录 http://www.youdao.com/w/幸运农场幸运五复式a9840。com 复制登录 http://cn.engadget.com/tag/浙江体育彩票官网28c63。com 复制登录 http://so.iqiyi.com/pps/?k=怎么找彩票代理a9840。com 复制登录 http://www.xiachufang.com/search/?keyword=淘彩票是什么东西a9840。com 复制登录 http://www.youdao.com/w/山东彩票app是真的吗a9840。com 复制登录 http://so.iqiyi.com/so/q_中华彩票邀请码图片a9840。com 复制登录 http://so.iqiyi.com/pps/?k=平安旗下手机彩票软件a9840。com 复制登录 http://www.douban.com/search?q=华人分分彩票软件a9840。com 复制登录 http://cn.engadget.com/tag/幸运农场规律28c63。com 复制登录 http://so.iqiyi.com/pps/?k=熊猫腾讯分分彩计划a9840。com 复制登录 http://www.xiachufang.com/search/?keyword=体育彩票开奖号码查询a9840。com 复制登录 http://www.youdao.com/w/安装彩票大师a9840。com 复制登录 http://so.iqiyi.com/so/q_福利彩票全国开奖结果a9840。com 复制登录 http://www.xiachufang.com/search/?keyword=幸运飞艇全天一期计划a9840。com 复制登录 http://www.douban.com/search?q=互联网彩票龙头a9840。com 复制登录 http://cn.engadget.com/tag/咋样在手机上买彩票28c63。com 复制登录 http://so.iqiyi.com/pps/?k=幸运飞艇手机直播la9840。com 复制登录 http://www.xiachufang.com/search/?keyword=金巴黎彩票代理a9840。com 复制登录